公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-022

证券代码：831925 证券简称：政通股份 主办券商：国开证券
广西政通工程股份有限公司重大诉讼公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展
（一）挂牌公司所处的当事人地位：原告

（二）收到受理通知书的日期：2024 年 8 月 2 日

（三）诉讼受理日期：2024 年 8 月 2 日

（四）受理法院的名称：天津市津南区人民法院
（五）反诉情况：无
（六）本案件的最新进展：

公司已收到天津市津南区人民法院的受理通知书。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人基本信息
1、 原告

姓名或名称：广西政通工程股份有限公司

法定代表人：申世伟

与挂牌公司的关系：挂牌公司
2、 被告

姓名或名称：天津星城投资发展有限公司

法定代表人：张占凌

与挂牌公司的关系：无

公告编号：2024-022

（二）案件事实及纠纷起因：

2017 年 11 月 10 日被告作为发包人，原告作为承包人签订了一份《天津市
建设工程施工合同》（合同编号为 1212017064009），约定由原告承包施工八里台示范镇二期出让区场地平整及围墙工程，工程内容包括围墙工程、场地填土工程、路下土方工程、鱼塘土方工程、鱼塘临时路工程、外环路以南临时路工程等。合同价款 210,116,257 元，工程进度款按季度支付，支付比例为审定的实际完成工程量的 75%，每季度的第二个月 15 日内支付上季度进度款。同日双方又签订了一份补充协议。合同签订后原告积极组织人员和设备进场施工，因被告征地拆迁
及资金问题，原告被迫于 2020 年 5 月份停工至今。2021 年 7 月，经监理单位、
咨询单位、被告审核确认，原告就案涉项目累计完成工程造价 143,851,892 元（不
含变更、洽商及签证内容）。根据合同约定，被告应于 2021 年 8 月 15 日前支付
75%的工程进度款 107,888,919 元。截至目前被告累计支付工程款仅为 78,512,389元，仍欠付工程进度款 29,376,530 元。综上，为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼。
（三）诉讼请求和理由

一、判令被告支付原告工程进度款 29,376,530 元及逾期付款利息（以欠付工程进度款 29,376,530 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场
报价利率，从 2021 年 8 月 16 日起计算至至工程进度款付清之日止；暂计算至
2024 年 7 月 31 日的利息为 2,070,474 元，合计 31,447,004 元）。

二、判令被告承担本案诉讼及保全费用。
三、本次诉讼案件进展情况
（一）其他进展
公司已收到天津市津南区人民法院的受理通知书。
四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施
（一）对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼系公司运用法律手段维护自身合法权益，不会对公司目前生产经营

公告编号：2024-022

活动产生重大不利影响。
（二）对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼公司为原告，截止本公告披露之日，不会对公司资金造成不利影响，且对改善公司现金流有积极意义。
（三）公司采取的应对措施：

公司积极准备诉讼所需证据材料，依法主张自身合法权益，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
五、其他应说明的事项

无
六、备查文件目录

1、民事起诉状

2、天津市津南区人民法院受理案件通知书-（2024）津 0112 民初 12014 号
广西政通工程股份有限公司
董事会
2024 年 8 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。